Скачать договор Русметром
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
|
г. Москва |
« » 202_ года |
Общество с ограниченной ответственностью «Русметпром» (ООО «Русметпром»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Панова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в ____, действующего на основании ___, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлопродукцию (далее по тексту «товар») на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, сортамент, количество, цена, условия оплаты, срок (период) и условия поставки, реквизиты грузоотправителя и грузополучателя, а также иные условия поставки указываются сторонами в приложениях к настоящему договору. Согласование условий может осуществляться путем составления единого двустороннего документа (спецификация), и/или путем обмена письменными (в т.ч. первичными) документами (счета, платежные поручения, гарантийные письма, протоколы, акты, УПД, заявки, акты сверки, ТТН и ТН, счета-фактуры и т.п.). В случае отсутствия спецификации и/или счета, фактическое получение товара Покупателем (Грузополучателем), свидетельствует о согласии оплаты товара на условиях настоящего Договора.
1.3. Независимо от наличия оформленных сторонами спецификаций, а также счетов, все поставки, осуществленные Поставщиком и принятые Покупателем в период действия настоящего договора, а также оказанные Поставщиком и принятые Покупателем услуги, и/или при указании в первичных документах реквизитов настоящего договора, считаются произведенными в рамках настоящего договора и в соответствии с его условиями. Спецификации являются дополнительными соглашениями к настоящему договору и в части условий поставки и оплаты условия спецификаций имеют приоритет над базовыми условиями настоящего договора.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется на условиях доставки товара автотранспортом компании-перевозчика Поставщика или на условиях выборки товара на складе Поставщика (грузоотправителя). Допускается отклонение (толеранс) в пределах +/- 10% от количества товара, согласованного сторонами.
Если стороны в спецификации или счете не договорились об ином, срок поставки по настоящему Договору составляет не более 30 (тридцати) календарных дней, периодом поставки признается срок действия настоящего Договора. Поставка товара в количестве, предусмотренном в спецификации, может быть осуществлена Поставщиком отдельными партиями по мере его изготовления в пределах сроков, установленных для поставки всего объема товара, согласованного в конкретной спецификации. Покупатель обязан принять и оплатить указанные отдельные партии товара на условиях, согласованных в спецификации.
2.2. При доставке товара автотранспортом компании-перевозчика Поставщика или на условиях выборки товара датой поставки считается дата передачи товара Покупателю (грузополучателю), определяемая по дате составления универсального передаточного документа (форма УПД, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137), товарно-транспортной и/или транспортной накладной (формы 1-Т и ТН). Товар отгружается Покупателю (грузополучателю) в пределах согласованного обеими сторонами срока только по предъявлении Покупателем (грузополучателем) доверенности, оформленной надлежащим образом.
2.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки товара Поставщик обязан направить Покупателю универсальный передаточный документ с указанием количества фактически поставленного товара, цены и общей стоимости товара по каждой партии. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения УПД Покупатель обязан вернуть Поставщику экземпляр документа с отметкой о приеме товара.
2.4. При поставке товара автотранспортом компании-перевозчика Поставщика Покупатель, не позднее, чем за 3 календарных дня до поставки товара, предоставляет Поставщику отгрузочные реквизиты для заполнения перевозочных документов.
2.4.1. Поставщик обязан известить Покупателя о времени доставки товара, с указанием номеров автотранспорта, количества и сортамента отгруженного товара, а Покупатель обязан организовать своевременную и надлежащую приемку товара (в том числе заказ пропуска на въезд автотранспорта, водителя, экспедитора) с разгрузкой груза своими силами, с использованием своих механизмов и за свой счет.
2.4.2. В случае необоснованного отказа Покупателя (грузополучателя) принять товар, Поставщик ответственности за непоставку/недопоставку не несет. При этом Покупатель возмещает Поставщику убытки, связанные с возвратом непринятого товара или с переадресацией товара по письменному требованию Покупателя иному грузополучателю, а также простой автотранспорта (более 3-х часов с момента въезда на территорию Покупателя).
2.4.3. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю в момент передачи товара Покупателю (грузополучателю), что подтверждается отметками о получении товара в соответствующих экземплярах УПД, товарно-транспортной и/или транспортной накладной.
2.5. При выборке товара Покупателем со склада Поставщика (грузоотправителя) Покупатель обязан известить Поставщика о времени выборки товара, с указанием номеров автотранспорта, а Поставщик обязан организовать своевременную и надлежащую отгрузку товара (в том числе заказ пропуска на въезд автотранспорта, водителя, экспедитора) с погрузкой груза своими силами, с использованием своих механизмов и за свой счет.
2.5.1. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю в момент передачи товара на складе Поставщика (грузоотправителя). Поставщик (грузоотправитель) обязан проставить Покупателю (перевозчику) соответствующие отметки в товарно-транспортной и транспортной накладной, а Покупатель (перевозчик) обязан передать Поставщику (грузоотправителю) соответствующий экземпляр товарно-транспортной и транспортной накладной с отметкой о получении товара с приложением оригинальной доверенности на получателя товара.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться сертификатом, выданным производителем. С каждой партией Товара Поставщик предоставляет копию сертификата качества.
3.2. Количество фактически отгруженного товара определяется сторонами по УПД, товарно-транспортным и/или транспортным накладным.
3.3. Приемка товара по количеству должна осуществляться способами и методами, использованными при отгрузке товара. Металлопродукция, отгруженная по теоретической массе или метражу, принимается Покупателем (грузополучателем) также по теоретической массе и/или метражу. При поставке сортового проката (сталь угловая, арматура, швеллер и т.п.) допускается отклонение 10-15% немерной длины по каждой партии товара.
3.4. Приемка товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6. Приемка товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7.
При обнаружении несоответствия поставленного товара сертификату и иным товарно-сопроводительным документам Покупатель обязан в течение 24 часов с момента обнаружения несоответствия уведомить Поставщика (грузоотправителя, изготовителя) о выявленном несоответствии и вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки товара, а также оформить акт об установленном расхождении при приемке товара, составленный по унифицированной форме ТОРГ-2. При доставке товара перевозчиком Поставщика, Покупатель вправе отказаться от приемки товара, несоответствующего сертификатам или иным товарно-сопроводительным документам с обязательным указанием причин отказа в соответствующих товарно-сопроводительных документах. Принятый товар несоответствующего качества Покупатель обязан рассортировать по номерам плавок (шифрам), изолировать в состоянии поставки и хранить до приезда представителя Поставщика (грузоотправителя, изготовителя).
В акте приемки товара кроме данных, предусмотренных соответствующей Инструкцией, должны быть указаны профиль и размер металлопродукции, марка стали, партия (плавка), номер и дата сертификата качества.
3.5. При поставке товара автотранспортом компании-перевозчика Поставщика, претензии могут быть заявлены в отношении количества товара в течение 3 календарных дней, с приложением акта об установлении расхождений при приемке товара, подписанного представителем Поставщика (перевозчика); в отношении качества товара – в течение 15 календарных дней с момента приемки. Приемка товара и претензии по количеству и видимым недостаткам товара при выборке со склада Поставщика (грузоотправителя) производятся в момент передачи товара.
3.6. Претензии по скрытым недостаткам товара, должны быть направлены в письменном виде в течение 30-ти календарных дней с момента поставки товара. В случае возникновения разногласий о характере дефектов и причинах их возникновения, связанных с определением качества продукции, либо не явки представителя Поставщика в указанный в уведомлении о недостаче или выявлении некачественного товара срок, приемка ведется с привлечением представителя независимой организации, специализирующейся на металлопрокате, либо региональной торгово-промышленной палаты. Документально подтвержденные затраты Покупателя по проведению экспертизы и замене (допоставке) некачественного (недостающего) товара возмещаются Поставщиком при их обоснованности и доказанности в соответствующих претензиях и при отсутствии вины Покупателя.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена товара с учетом НДС определяется сторонами в спецификациях, счетах, УПД к настоящему Договору. Если Договором, спецификацией, счетом предусмотрена полная или частичная отсрочка оплаты товара, такой товар для целей настоящего Договора не признается находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения обязанности Покупателя по его оплате.
4.2. Оплата товара производится Покупателем в порядке 100% предоплаты, если спецификацией, счетом не предусмотрено иное. В период действия спецификации, счета или после осуществления предоплаты цена товара остается фиксированной и изменению не подлежит, при условии надлежащей оплаты товара Покупателем.
4.3. Днем оплаты товара считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов.
4.4. При оплате товара в назначении платежа должны быть указаны реквизиты договора, спецификации, счета и/или УПД, по которым производится оплата. Суммы платежей зачитываются Поставщиком в погашение задолженности по наиболее ранним неоплаченным поставкам.
4.5. В течение 20 календарных дней по окончании квартала сторонами составляется Акт сверки взаиморасчетов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Основанием для учета сумм штрафов, пени и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств является либо признание и оплата соответствующих сумм должником, либо вступление в законную силу решения суда.
5.2. Если Покупатель не производит оплату товара в обусловленные сроки, Поставщик вправе приостановить отгрузку на срок задержки в оплате товара, либо отказаться от исполнения Договора.
5.3. В случае невозврата подписанного Покупателем УПД, ТТН, ТН или иных отгрузочных документов, возврат которых обязателен по закону, настоящему договору, либо в соответствии с ГОСТами, ТУ в течение 10 дней после окончания срока приемки, предусмотренного настоящим договором, приложениями к нему, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% в день от стоимости товара, по которому не были предоставлены УПД, ТТН, ТН или иные отгрузочные документы до дня фактического получения таких документов.
5.4. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, приложениями к нему, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.
5.5. В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором, приложениями к нему, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
5.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная сторона уплачивает другой стороне предусмотренную Договором неустойку. Убытки, упущенная выгода не возмещаются, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
5.7. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является обязательным для каждой из сторон. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) календарных дней с момента получения. Споры, по которым стороны не смогли прийти к соглашению передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.
6. УСЛОВИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в частности: землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, решения государственных органов, изменение действующего законодательства и иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они возникли после подписания настоящего Договора, а равно, если стороны не знали и не могли знать о существовании таких обстоятельств на момент заключения настоящего Договора.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Надлежащим подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет считаться документ, выданный соответствующим компетентным государственным органом. В том случае, если продолжительность действия непреодолимой силы превышает 2 (два) месяца, то любая из сторон вправе поставить вопрос о досрочном расторжении Договора, о чем заинтересованная сторона должна сообщить другой стороне за 10 дней до прекращения действия Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2023 года. Если ни одна из сторон за тридцать календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о его расторжении либо изменении, Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Расторжение, прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения условий Договора в период его действия.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме. Такие изменения и дополнения к Договору должны иметь ссылку на настоящий Договор и являются его неотъемлемой частью.
7.4. Оперативные документы, переданные по электронной и/или факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при условии, если они позволяют достоверно утверждать, что исходят от контрагента по настоящему Договору. При этом стороны обязуются не позднее 10 (десять) дней с момента подписания документов произвести обмен оригиналами.
7.5. При подписании Договора стороны обмениваются заверенными собственными печатями копиями учредительных документов, свидетельство государственной регистрации, постановке на налоговый учет, а также документами, подтверждающими полномочия лиц, подписывающих Договор.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью «Русметпром»
Юридический адрес: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 2, пом. 1
Адрес для корреспонденции: 125130, г. Москва, а/я 44 Тел./факс: +7 (499) 286-44-66
ИНН/КПП 7729592750/774301001, ОКПО 84703043
Р/с 40702810001400002424 в АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ПОКУПАТЕЛЬ: ______________________
Юридический адрес: ____________________
Адрес для корреспонденции: _________________
Тел./факс: ____________________
ИНН _____________/КПП _________________
ОКПО ________________
Р/с ____________________ в ____________________ (банк)
К/с ____________________, БИК __________________
|
Поставщик |
Покупатель |
||
|
ООО «Русметпром» |
Сокращенное наименование |
||
|
Генеральный директор |
Должность подписанта |
||
| _______________________ |
С.Н. Панов |
________________________ |
Инициалы, Фамилия |
